拖欠工程款起诉状范本1拖欠工程款起诉状范本起诉单位：(全称)法定代表人：被告单位：(全称)地址：诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失：(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款(二)结算工程款：元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款(三)赔偿乙方的经济损失：年至年度拖欠款的滞纳金年月至月设备闲置费元：以上三项合计，共元事实和理由：年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方)同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工。在长达天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于年日完工。三幢楼均经市建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交市银行校准，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。从年月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关2